loading
立即发布信息
太原热搜网 > 太原生活服务 > 太原律师咨询

    工程欠款起诉书怎么写?

    2023-12-20 13:51:42发布,长期有效,35965浏览
  • 修改
  • 删除  |
  • 收藏  |
  • 举报  |
  • 区域:太原
  • 信息详情

在现实生活中,很多时候针对工程建设,往往会出现工程款拖欠问题,有的时候双方会选择诉讼解决,那么工程欠款起诉书怎么写??为了帮助大家更好的了解相关法律知识,好蚂蚁小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。

一、工程欠款起诉书怎么写?

起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

企业性质:

经营范围:工业与民用建筑.

流动资金:X万元

何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

地址:______县______乡______电话:______________________

开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

法定代表人姓名:_________职务:_________

被告单位(全称): ______

地址:________市_______ -______路________号

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由:

______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为X元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达X之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的X余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达X元。甲方虽然承担了X元的误工费,但尚有X元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款X元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值X元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

诉讼请求:

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款X元;

(二) 结算零建工程款:X元减去甲方垫付的材料款X元,应付给乙方工程款X元;

(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金X元;______年______月至______月设备闲置费X元

以上三项合计,共X元。

此致

______市______区人民法院

起诉单位:______县建筑工程总公司

__________公司(盖章)

_________年_________月________日

附:1.本状副本1份; 2.书证X件。

工程欠款起诉

二、找律师写诉状多少钱

很多人之所以纠结找不找律师写起诉状,除了确实不知道能不能的因素外,更多的往往是担心找律师写诉状的收费高。事实上,这种担心是没有必要的。尽管找律师代写起诉状,甚至直接聘请律师的费用,在我国各地而言,没有统一规定,各律所、律师都有自己的收费标准,但费用其实普遍不高,尤其是找律师代写诉状,一般只需要几百块。

三、起诉工程欠款流程

向法院起诉。起诉前,需要收集能证实对方欠款事实的证据材料。书写诉状递交法院,缴纳诉讼费用,等待开庭。民事诉讼法第一百六十一条规定,人民法院适用简易程序审理案件,应当在立案之日起三个月内审结。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

以上就是好蚂蚁小编为您详细介绍关于工程欠款起诉书怎么写?的相关知识,针对工程欠款,当事人之间协商无果的,可以选择诉讼的方式解决,如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询好蚂蚁,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

联系我时,请说是在热搜网看到的,谢谢!

首发网址:https://taiyuan.mayicms.com/lvshi/14466.html
查看全部太原律师咨询信息
发布一条太原律师咨询信息
  • 您可能感兴趣
  • 太原新发布